朝阳保险：

有关造价工程索赔的问题解析(三)

结合多年来从事造价管理的实践，对建设工程中的施工索赔问题作探讨。1 施工索赔的含义和特征施工索赔是在合同履行中，合同一方因对方不履行或不适当履行义务而遭受损失时向对方提出的价款与工期补偿的要求。

与合同对照，***造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

理由：因为该***是业主（发包方、甲方）应承担责任，由此引起的费用增加应由业主承担，且基础工程为关键工作，延误的工期顺延。 费用和工期索赔均不成立 理由：因为该***是承包人应承担的责任***。

索赔***发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。 发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。

若不能在合同规定时间内竣工，拖延的第一周违约金为20万元，在合同规定竣工日期一周以后，每超过一天，B方赔偿5000元。 （3）若在施工期间发生超过14天的阴雨或冰冻天气，或由于A方责任引起的干扰，A方给予B方以延长工期的权力。

施工索赔案例建筑工程介绍?

***二：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。

某厂房建设场地原有农田。按设计要求在厂房建设时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下200mm处。

索赔一般有三个特征：①索赔是双向的，既有承包方的索赔也有发包方反索赔的可能；②只有发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；③索赔是一种未经对方确认的单方行为。

年，张某承接赵某的建房施工工程，杨某为张某雇佣的工人。 建房施工过程中，在没有配备任何防护用品及施工安全防护措施的情况下，杨某受伤。 杨某为治疗伤情共支出医疗费3万余元。

中达咨询就建筑工程施工索赔和大家介绍一下。索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

合同管理与索赔案例(二)

1、③由于合同存在矛盾，如果要照顾合同双方利益，导致不矛盾的解释，则认为工程量表07/l已包括正常排水能力，07/3报价中已包括与正常的排水能力相等的额外排水能力，而超过的部分再按S07（3）（C）规定，按实际容量给承包商以赔偿。

2、关于B—C联营合同一揽子索赔 就联营合同实施中的问题，C方向B方提出一揽子索赔要求为：工期27个月，费用5***0万美元（原合同价为4300万美元）。

3、被告（某业主）———签订物业合同的是上海轻工浦东房地产物业管理公司而非本案原告，故原告不具备主体资格；原告所述收费标准实际上并不存在，物价局备案的收费标准为每平方米63 元，现原告以每平方米7元计算缺乏依据。

4、不妥当，因甲方要求暂停施工，应该给予施工方工期延期一个月，但是施工方延误两个月交付，应当承担一个月的工程延期的赔偿责任。

5、施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。

6、在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包商也不能因为另外取土而提出索赔要求。因为：（1）合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。

求教:工程变更和索赔之间存在一定关系么?发生变更是否产生索赔?麻烦...

工程变更所增加的费用都应索赔 索赔是经济行为，而变更是技术行为，当然变更就会造成工程量的增减，进而引起工程造价的变化，有增也有减。工程变更是前提，二索赔是结果。

在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。

索赔的损失结果与被索赔者的行为并不一定存在法律上的因果关系。 索赔不是惩罚，而是补偿。 索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方的合作，而不是对立。 索赔产生的原因 当事人违约。 不可抗力***。

索赔是在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

合同风险指合同文件的缺陷潜在着索赔机会，如合同条款规定用语不够准确，相互间存在着矛盾等。经济风险指由于货币贬值、物价上涨造成人工费和材料费增长。引起工程成本的增加，或政策法令的变化及汇率变化等。

在这个情境下，双方都可能提出工程索赔：- 发包人的索赔： 发包人可以要求承包人支付违约金，因为工程在合同规定的时间内未完成。他们也可以要求承包人支付额外费用来弥补设计变更带来的麻烦。

建筑工程施工索赔案例建筑工程介绍?

按设计要求在厂房建设时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下200mm处。

某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同；与B公司签订了设备安装合同；与C公司签订了电梯安装合同。

在施工过程中，由于受到水文气象、地质条件的变化影响以及规划设计变更和人为干扰，在工程项目的工期、造价等方面都存在着变化的因素。

工程索赔，是基于建筑施工合同约定，在建设单位与承包商双方之间产生的合同索赔关系。索赔对象既可以是建设单位，也可以是承包商。工程保险索赔，则是基于工程保险合同约定，在投保人与保险人之间产生的保险合同索赔关系。

中达咨询就建筑工程施工索赔和大家介绍一下。索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

小李按照合同约定组织人员施工为小张建房，施工完成后，小张理应按照合同约定向小李支付施工款。 小张主张小李所建房屋有质量问题，但未申请评估鉴定，对此***结合庭审情况，酌情确定其损失。

合同管理与索赔案例(十)

《案例10》在我国的某水电工程中，承包商为国外某公司，我国某承包公司分包了隧道工程。

关于B—C联营合同一揽子索赔 就联营合同实施中的问题，C方向B方提出一揽子索赔要求为：工期27个月，费用5***0万美元（原合同价为4300万美元）。

索赔是对当事人在履行合同中发生的直接损失由对方当事人或其他责任人给予的合理补偿，其适用条件是当事人发生了实际损失，而无论对方当事人是否有过错。

保险条款约定，在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因暴雨造成保险车辆的损失，保险人按照保险合同的规定负责赔偿；保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏，保险人不负责赔偿。

请帮忙分析此案例这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的，争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。